Обеспечение доступа на объект подрядчику

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить своими силами и средствами работы по монтажу осветительного оборудования далее — Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы д. При Обеспечение доступа на объект подрядчику работ Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат характеру работ, не являются вмешательством в хозяйственную деятельность Подрядчика и не создают угрозу причинения вреда Оборудованию или результату работ. Работы, указанные в п.

Обеспечить готовность Объекта к проведению ремонтных работ. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполненяемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Cроки выполнения работ пропущены по вине заказчика: что предпринять добросовестному подрядчику?

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить своими силами и средствами работы по монтажу осветительного оборудования далее — Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г.

Санкт-Петербург, пр. Славы д. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат характеру работ, не являются вмешательством в хозяйственную деятельность Подрядчика и не создают угрозу причинения вреда Оборудованию или результату работ.

Работы, указанные в п. Подрядчик обязуется произвести монтаж Оборудования на торговых площадях Заказчика и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Договором срок. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 3 трех рабочих дней при выполнении условий, установленных пунктом 3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех предусмотренных настоящим Договором работ своим иждивением своими силами и средствами. В случае привлечения третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за их действия как за свои собственные.

Подрядчик обязуется сдать смонтированное Оборудование на Объекте Заказчика по акту приема-сдачи. Заказчик обязан к сроку начала производства работ по настоящему Договору подготовить Объект к монтажу Оборудования, в том числе обеспечить доступ на Объект работников Подрядчика, а также привлеченных Субподрядчиков.

Предоставить бытовые помещения для хранения инструмента и материалов, а также предоставить возможность подключения инструмента, необходимого для производства работ, к электропитанию. При готовности Объекта к производству работ уведомить об этом Подрядчика, а также подписать Акт о готовности Объекта к выполнению работ по монтажу Оборудования. Заказчик обязан на период производства работ назначить из числа своих работников ответственного представителя.

Ответственный представитель Заказчика осуществляет итоговый технический контроль за выполнением работ. Заказчик обязуется принять выполненные монтажные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией.

При возникновении обстоятельств, указанных в п. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ по монтажу торгового оборудования на торговых площадях Заказчика, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Работы по монтажу оборудования, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: 3. В случае неисполнения Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 3. Сдача результата работ и его приемка оформляется Актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сторонами. В 3-х трех дневный срок Заказчик подписывает Акт с перечнем недостатков и указанием срока их устранения.

После устранения Подрядчиком недостатков, Стороны подписывают акт сдачи-приемки в окончательной форме. В противном случае работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме с надлежащим качеством и в срок, принятыми Заказчиком без возражений и подлежат оплате в сроки, установленные настоящим Договором. Стоимость работ включает причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика. Подрядчик гарантирует качество монтажа в течение 24 двадцати четырех месяцев с даты приемки Заказчиком работ, выполненных в соответствии с настоящим Договором.

В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить ремонт оборудования, вышедшего из строя по причинам некачественного монтажа, при условии, что такие причины возникли до подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

Под гарантийным обслуживанием понимается устранение недостатков монтажа, а также ремонт или замена деталей и блоков смонтированного оборудования, необходимость замены либо ремонта которых возникла вследствие некачественного монтажа, а также, если недостатки носили скрытый характер и они не были обнаружены в момент приемки работ.

При обнаружении некачественного выполнения работ в течение гарантийного срока Заказчик обязан пригласить для составления Акта о недостатках выполненной работы представителя Подрядчика. В указанном Акте стороны согласуют порядок и сроки устранения неисправностей. Недостатки монтажных работ, выявленные за пределами срока, предусмотренного настоящим Договором для их выявления, могут быть устранены Подрядчиком только на основании специально заключаемого Договора подряда и за отдельную плату.

Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. При просрочке оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0. За нарушение сроков начала и окончания монтажных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, либо полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное действие которых они не имеют возможности.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения сторонами лежащих на них обязанностей. В случае досрочного прекращения настоящего Договора до приёмки Заказчиком результата работы, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику фактически произведенных затрат, в том числе с оплатой Подрядчику части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до расторжения Договора 9.

Если сторона благодаря исполнению настоящего Договора получила от другой стороны информацию о новых технических решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать её третьим лицам без согласия другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

В случае наличия у Заказчика оснований для предъявления претензий Подрядчику, с указанием срока ответа и обоснованием этого срока, вытекающих из настоящего Договора, последний обязан в письменном виде направить претензию Подрядчику. При не урегулировании в процессе переговоров разногласий, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы с использованием средств факсимильной связи при наличии реквизитов, позволяющих достоверно установить отправителя, с последующей отправкой в трехдневный срок подлинных документов.

Настоящий Договор составлен в 2 двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Документы, переданные факсимильной связью, признаются юридически действительными при условии соблюдения правил, предусмотренных п.

Покупатель: Санкт-Петербург, ул. Моховая д. А, пом. Договор на монтаж систем освещения Монтаж систем освещения. К списку. Ваша электронная почта. Все рубрики.

Доступно о светотехнике. Светодиодное освещение. Освещение магазинов. Монтаж систем освещения. Свет и закон. Проектирование освещения.

Выберите свой город. Ваше имя. Название компании. Сообщение Перезвоните мне. Я соглашаюсь с Политикой конфиденциальности.

Правила разработаны в целях обеспечения единого порядка при работ Подрядчиком в помещениях Объекта, обеспечения нормальных режимов. Подрядчик должен следить, чтобы доступ на объекты Заказчика имели только те работники, которые официально задействованы в работах по.

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам. Перейти к основному содержанию. Форма поиска Поиск. Предмет договора. Работа выполняется иждивением Подрядчика, включая доставку оборудования, механизмов, комплектующих, их погрузку-разгрузку, прочее необходимое для выполнения работ. В рамках выполнения работ по настоящему договору Подрядчик своими силами и за свой счет осуществляет регулярную уборку и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате выполнения Подрядчиком работ. Понятия, применяемые в настоящем договоре, означают следующее:. Состав и порядок ведения исполнительной документации определяются Приказом Ростехнадзора N от Комиссия Заказчика может состоять как из лиц, являющихся работниками Заказчика и Подрядчика, так и из лиц, являющихся работниками иных хозяйствующих субъектов. Стоимость работ и порядок расчетов.

В рамках проведенного обобщения анализировались судебные акты, вынесенные судьями Арбитражного суда Магаданской области далее — арбитражный суд, суд в году и первом полугодии года, а также судебные акты судов апелляционной и кассационной инстанций, принятые по результатам рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб на решения суда первой инстанции.

Статьи и обзоры Как подрядчику защититься от произвола заказчика Что надо делать подрядчику, чтобы не дать заказчику обмануть себя. Как подрядчику защититься от противоправных действий заказчика и заставить заказчика заплатить за выполненные работы В непростых экономических условиях, в которых находится бизнес в нашей стране, все чаще и чаще возникают разногласия между участниками коммерческой деятельности.

Обеспечение доступа на объект подрядчику

Действующими нормативными правовыми актами предусмотрено, что договором строительного подряда возможно возложить обеспечение объекта строительства материалами, в т. Так, в соответствии с п. При этом материальные ресурсы, обеспечение которыми возложено на заказчика, в установленном договором порядке передаются подрядчику или по его поручению субподрядчику комплектно в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в т. Обязанности подрядчика при выполнении работ с использованием материалов заказчика предусмотрены п. Порядок формирования в бухгалтерском учете заказчика в строительной деятельности, застройщика в строительной деятельности стоимости объекта строительства при возведении, реставрации, реконструкции предусмотрен Инструкцией о порядке определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от Итак, если в соответствии с договором строительного подряда обеспечение процесса строительства материалами оборудованием полностью или частично возложено на заказчика, то учет поступления таких материалов, передачу их подрядчику для производства работ осуществляет заказчик и включает их стоимость в состав затрат по строительству объекта при формировании стоимости объекта строительства.

Обеспечение доступа на объект подрядчику

Контракты FIDIC представляют собой унифицированные документы, разработанные Международной ассоциацией инженеров-консультантов с целью регулирования отношений участников международной инвестиционно-строительной деятельности. Контракты в формате FIDIC являются удобным инструментом выстраивания взаимоотношений между участниками инжинирингового рынка, так как они содержат в себе все основные моменты, регламентирующие обязанности сторон. Однако при работе с договорами в данном формате существует возможность изменить или вовсе удалить некоторые пункты. Контракты FIDIC , разработанные нашими специалистами позволят четко определить границы ответственности сторон при осуществлении строительства, а также обеспечить Заказчика гарантиями успешной защиты его активов от нецелевого использования. Наша Компания стремится к максимально плодотворному сотрудничеству со своими Заказчиками и всегда ищет пути прогресса и совершенствования своей деятельности. В Контракте определение которому дается ниже следующие слова и выражения будут иметь приданные им здесь значения, за исключением случаев, когда контекст требует иного толкования:. Заголовки и сноски на полях не являются частью настоящих Условий и не должны учитываться при их толковании. Слова, обозначающие лица или стороны, включают в себя названия фирм, компаний и любых организаций, являющихся юридическими лицами. Слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и наоборот в зависимости от контекста. Слова, используемые в одном из родов, также включают другие роды.

Проведение работ по капитальному ремонту начинается с передачи этого объекта от управляющей компанией подрядчику.

В соответствии с пунктом 4. В рамках проведенного обобщения анализировались судебные акты, вынесенные судьями Арбитражного суда Магаданской области далее — арбитражный суд, суд в году и первом полугодии года, а также судебные акты судов апелляционной и кассационной инстанций, принятые по результатам рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб на решения суда первой инстанции. В анализируемый период судьями арбитражного суда рассмотрены по существу дела по спорам, связанным с применением норм главы 37 ГК РФ. В частности, количество рассмотренных дел распределилось следующим образом:.

ДОГОВОР подряда на производство работ по капитальному ремонту (общая форма)

Выполнение подрядных работ невозможно без взаимного сотрудничества сторон — как подрядчика, так и заказчика. Но на практике далеко не все заказчики должным образом содействуют подрядчикам в оперативном решении возникающих в ходе работ вопросов. Недобросовестное отношение заказчика, безусловно, является основанием для как минимум приостановки выполнения работ. Однако закон требует, чтобы приостановка работ была обоснованной и, что не менее важно, правильно оформленной. В противном случае подрядчик может понести ответственность за просрочку исполнения обязательств. Подряд в гражданском обороте традиционно является одним из самых востребованных, распространенных и часто используемых договоров, поименованных в ГК РФ. Несмотря на поливариативную, достаточно глубоко проработанную систему норм ГК РФ, регулирующих подряд, предусмотреть все возможные в деловой жизни ситуации в нормативном правовом акте стационарном источнике права практически невозможно. Поэтому существенную роль в правовом регулировании, формировании единообразных подходов к решению проблем правоприменения играет судебная практика. Вопросы правового регулирования отношений, связанных с подрядом, не раз становились предметом рассмотрения на заседаниях Пленума Верховного суда РФ. Неоднократно по данной теме выпускались и информационные письма, направленные на формирование единообразия в подходах судов. Но, несмотря на это, количество споров, возникающих в ходе исполнения договоров подряда, остается на стабильно высоком уровне.

Договор на монтаж систем освещения

Проведение работ по капитальному ремонту начинается с передачи этого объекта от управляющей компанией подрядчику. Такая процедура необходима, чтобы обеспечить сохранить объекта, а также установить фактическое его состояния перед началом работ, в том числе и соблюдения обеспечения доступа. Кроме того, в случае возникновения каких-либо форс-мажорных ситуаций с объектом во время капитального ремонта, они могли решаться оперативно непосредственно подрядной организацией. Подобная практика в Камчатском крае реализуется уже не первый год. Подрядная организация выиграла аукцион, закупила материал, подготовила рабочих и готова была приступить к выполнению работ.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как в 1С сформировать стоимости объектов строительства
Похожие публикации